SÖZLEŞME
1.TARAFTAR
Bir tarafta (Bu sözleşme metninde bundan
sonra İŞ SAHİBİ olarak anılacaktır) ile
diğer tarafta, ..................(Bu sözleşme metninde bundan sonra
MÜTEAHHİT olarak anılacaktır.) arasında
aşağıdaki şartlarla bu sözleşme akdedilmiştir.
2.SÖZLEŞME KONUSU
İŞ
SAHİBİ’nin maliki bulunduğu ..............İŞ
SAHİBİ tarafından, anahtar teslimi birim fiyat esasına göre
sözleşmede belirtilen bedel ve birim fiyatlarla yukarıda adı
geçen MÜTEAHHİT’e ihale
edilmiştir.
3.İŞ’in KAPSAMI
SÖZLEŞME konusu
İŞ’in kapsamı şöyledir:
A. İnşaat
işlerinin yapılması
B. Elektrik ve mekanik
tesisat şaftlarının yapılması
C. İçme suyu
temini,yağmursuyu drenajı,atık su uzaklaştırma,yol ve
çevre düzenlemesi işlerinin yapılması.
Bu işlerin kapsamı,projelerde
ve teknik şartnamede belirtilmiş olup,bu işlerin
tamamı,bundan sonra ‘İŞ’’ kelimesiyle ifade edilmiştir.
Sözleşme konusu olan bu
işler ‘‘Anahtar teslimi birim fiyat’’ esasına göre. Yukarda
zikredilen ve teknik şartnamede tariflenen tüm inşaat işleri
bedellerinin toplamı İş bu sözleşme metninde
‘‘SÖZLEŞME BEDELİ’’ olarak anılmıştır.
SÖZLEŞME’de
İŞ olarak tarif edilen bilumum İşler SÖZLEŞME’ye
kabili tatbik kanun ve nizamlara,fen ve sanatın icaplarına uygun
olarak yapılacaktır. Malzeme ve işçiliğin evsafına ve
uygunluğuna dair İŞ SAHİBİ’nin vereceği
kararlara,MÜTEAHHİT, kayıtsız şartsız uyacaktır.
İŞ, tam ve bütün
bir tesis olup, SÖZLEŞME veya projelerde kaydedilmese dahi,işin tam
ve mükemmel olarak ikmali için, İŞ SAHİBİ’nin arzu ve
emrettiği şekilde bilumum faaliyetleri yapmayı, malzeme ve
işçiliği temin etmeyi ve SÖZLEŞME dışında hiçbir
talep ve iddiada bulunmamayı, MÜTEAHHİT kabul ve taahhüt
etmiştir.
4.TAAHHÜT VE BEDELİ
Müteahhit işin mahiyetini mahalli ahval ve şartlan ehil sıfatı ile tetkik ve tahkik ederek, bunlar hakkında vukuf peydah etmiş olduğunu hiçbir istek ve itirazı bulunmadığını ve gelecekte de hiçbir istek ve itirazda bulunmadan İŞ’i sözleşme hükümleri dahilinde ve kendisi tarafından genel gider ve MÜTEAHHİT karını da kapsayacak şekilde teklif edilmiş olan, sözleşmede yazılı birim fiyatlarla yapıp tamamlayacağını, İŞ’i tam ve kusursuz olarak bitirerek kullanışa salih durumda İŞ SAHİBİ’ne teslim edeceğim beyan ve taahhüt etmiştir.
İŞ’in toplam
SÖZLEŞME BEDEL’i.......................(.............................)
TL’dir.
İŞ’in bedelinden
(SÖZLEŞME BEDEL’i) fazlaya veya eksiğe çıkması, her iki
taraf için, hak iddiasına sebep teşkil etmez.
Sözleşme konusu
İŞ’in toplam SÖZLEŞME BEDEL’i ile keşif özetindeki birim
fiyatlar Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Avans ve hakediş
ödemeleri, kontrol ve iş sahibi tarafından onaylandıktan sonra
kesilecek fatura tarihindeki hakediş karşılığı
kesilen faturalar ve kesilen fatura Türk Lirası(TL) olarak düzenlenecek.
Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi Stopajı, Fon kesintileri ve
diğer tüm kanuni kesintiler TL.olarak tahakkuk ettirecek,tüm ödemeler
TL.olarak yapılacaktır.
İŞ
SAHİBİ tarafından, keşif özetinde ve birim fiyat
listelerinde bulunan her cins imalatın yapılması
zorunluluğu yoktur.MÜTEAHHİT bu listelerde gösterilmiş olup da
yaptırılmayan inşaat ve imalattan dolayı İŞ
SAHİBİ’nden hiçbir talepte bulunmamayı kabul etmiştir.
MÜTEAHHİT keşif
özetinde, bulunmayıp da fazladan yaptırılmak istenen işleri
ve sözleşme şartları içinde, birim fiyatları
oluşturduktan sonra itirazsız olarak yapmaya zorunludur.
5.SÖZLEŞME EKLERİ
Sözleşme evrakı
iş bu sözleşme ile şu eklerden oluşmuştur:
A.Teklif Mektubu
B. Teknik Şartname
C. Projeler
D. İnşaat
işleri keşif özeti
Bu ekler, sözleşmenin
ayrılmaz parçası olup,bunların hükümleri,sözleşme hükmü
mahiyetindedir. İş bu sözleşme ve ekleri, bundan sonra,
SÖZLEŞME kelimesiyle ifade edilmiştir.
SÖZLEŞME ve ekleri
arasında çelişki olduğu taktirde, İŞ
SAHİBİ’nin lehine olan durum uygulanır. Çelişki konusunda
İŞ SAHİBİ’nin tercih ve kararı kesin olup,bunu aynen
uymayı MÜTEAHHİT kabul ve taahhüt etmiştir.
MÜTEAHHİT, taahhüdüne
ait bütün hususlarda SÖZLEŞME’ye uygun olarak iş yapmayı taahhüt
etmiştir.
6.KESİN TEMİNAT
MÜTEAHHİT taahhüdünün
kesin teminatı olarak,keşif bedelinin %5’i tutarında
(.......................TL.) nakit veya süresiz kesin banka teminat mektubunu
SÖZLEŞME’nin akdinden önce İŞ SAHİBİ’ne verecektir.
Kesin teminat mektubu İŞ SAHİBİ tarafından kabul
edilebilir bir bankadan alınmış olacaktır.
7.YER TESLİMİ VE
IŞIN SÜRESİ
SÖZLEŞME’nin
imzasını müteakip 2 gün içinde, MÜTEAHHİT’in yazılı
talebi üzerine İŞ SAHİBİ tarafından yer teslimi
yapılacaktır. MÜTEAHHİT bu süre içinde müracaatta bulunmaz ise,
2 gün sonunda yer teslimi yapılmış sayılacaktır. MÜTEAHHİT,
yer teslimini takip eden gün İŞ’e başlayacaktır. Lüzumlu
bilumum hatlar,ölçüler ve kotlar MÜTEAHHİT tarafından tespit
olunacaktır. MÜTEAHHİT, İŞ’e başlamadan önce projedeki
kot ve ölçüleri, mevcutları ile karşılaştıracak ve
çelişki görürse KONTROL’un dikkatini çekecektir.
MÜTEAHHİT
İŞ’in tümünü,yukarıdaki sürelere uyarak 150 takvim günü sonunda,
ve her durumda en geç.........tarihine kadar tamamlayarak İŞ
SAHİBİ’ne teslim edecektir. Aksi takdirde, gecikilen beher gün için,
MÜTEAHHİT (150.000.000 TL) gecikme cezası ödeyecektir. Termindeki
gecikme toplam 30 günü geçerse, İŞ SAHİBİ gecikme
cezasını keserek beklemekte veya hiçbir protesto çekmeye ve hüküm
almaya gerek katmaksızın SÖZLEŞME’yi feshetmekte yetkilidir.
SÖZLEŞME’deki
inşaat süreleri, inşaat mıntıkasında havanın
çalışmaya müsait olmadığı günler ile Resmi Tatil
günleri dikkate alınmadığından, bu gibi durumlarda süre
uzatımı beklenen her gün için müteahhit tarafından istenebilir.
İŞ
SAHİBİ tarafından herhangi bir nedenle 45 gün içinde yer teslimi
yapılmadığı taktirde, MÜTEAHHİT yer teslimini
beklemekte veya SÖZLEŞME’yi feshederek İŞ’ten vazgeçmekte
serbesttir. Ancak, SÖZLEŞME’yi bu şekilde feshettiği taktirde,
MÜTEAHHİT İŞ SAHİBİ’nden zarar,ziyan,masraf kar
mahrumiyeti gibi hiçbir talepte bulunmamayı kabul etmiştir.
8.İŞ
PROGRAMI-HAKEDİŞ ÖDEME PLANI
MÜTEAHHİT,SÖZLEŞME’nin
imzasını takiben 5 gün içinde, gerek görülürse, İŞ
SAHİBİ tarafından verilecek örneğe göre, İŞ’i
madde 9’da belirtilen sürede bitirecek şekilde ve hakediş planını
da belirten bir iş programı düzenleyerek onaylanmak üzere,
İŞ SAHİBİ’ne verecektir, iş programı
onaylanıncaya kadar MÜTEAHHİT bu programa göre İŞ’e devam
edecektir. MÜTEAHHİT, bu vecibeyi yerine getirmediği taktirde,
gecikilen her gün için ...........TL.ceza tahakkuk ettirilecek ve ilk
hakedişten kesilecektir.
İŞ
programının onaylanmasını takiben MÜTEAHHİT ve KONTROL
birlikte, iş programını da dikkate alarak bir ‘‘hakediş
ödeme planı’’ hazırlayacaktır. Bu planda, iş kalemlerinin
gerçekleşme etapları ile her etaba ait ödeme oranı yüzde olarak
gösterilecektir. Ödeme yüzdesi ‘‘sözleşme bedeli’’ üzerinden
alınacaktır. Bu plan kapsamında tahmini hakediş miktarlar
hesaplanır, bir finansman akış planı da düzenlenecektir.
Hakediş ödeme planı İŞ SAHİBİ’nin
onayını takiben kesinleşecektir.
MÜTEAHHİT, iş
programının düzenlenmesi sırasında,programın
gerçekleştirilmesi için, İŞ SAHİBİ tarafından
SÖZLEŞME ile istenilen ekipman ve teknik personeli, iş yerinde
çalışır vaziyette bulunduracağı tarihleri de bir
cetvel halinde düzenleyip, iş programına ekleyecektir.
İŞ
SAHİBİ, iş programını,aynen kabul veya
değiştirme yetkisine haiz olduğundan, bu cetveldeki
ekipmanın, iş başında çalışır durumda
bulundurulacağı tarihlerin daha önceye alınmasını,
değiştirileni, adet olarak arttırılmasını, İŞ’in
istenilen süratte ve kalitede tamamlanması için, başka makineler
getirilmesini isteyebilir. KONTROL’un yazılı olarak,
bildirileceği bu istekleri aynen yerine getirmeyi, MÜTEAHHİT, kabul
etmiştir.
MÜTEAHHİT’in
verdiği ekipman ve teknik personel listesinin yeteri kadar makine ve
personeli kapsamaması, İŞ’in, süresi içinde bitirilmemesine
sebep teşkil etmez. Esas olan İŞ’in gerektirdiği her türlü
makine, techizat ve personelin iş yerine getirilerek, İŞ’in
yapılmasıdır.
9.AVANS VERİLMESİ
İş
programının onaylanması ve yer teslimini takiben,
yapacağı imalatın gerektirdiği malzemenin bir
kısmının satın alınması ve iş yerinde veya
İŞ SAHİBİ’nce uygun görülecek bir depoda muhafazası
için, MÜTEAHHİT’e İŞ SAHİBİ tarafından kabul
edilebilir bir bankadan alınmış ve verilecek örneğe göre
düzenlenmiş teminat mektubu
karşılığında............................TL-
karşılığı TL avans verilecektir.
Verilecek avansın %10’u
mobilizasyon avansı olup, malzemeye dönüştürülmeyecek, şantiye
kuruluşu tamamlanacaktır, iş ile ilgili olarak, İŞ
SAHİBİ tarafından kabul edilecek alt firmalara yapılacak
bağlantı avans ödemeleri de bu avanstan yapılabilecektir. Avans
karşılığı olarak MÜTEAHHİT tarafından yapılan
tüm ödemeler belgelendirilecektir. MÜTEAHHİT’in avans alabilmesi için,
İŞ SAHİBİ’ne yapacağı yazılı
müracaatında, bu avansı yukarıdaki maksada uygun olarak
kullanacağım 30 gün içinde, avansın tümünü hangi malzemelere
dönüştüreceğim ayrıntılı olarak belirten bir
taahhütname vermesi şarttır. Süre uzatımı verilen
durumlarda, ayrıca avans verilmez. Avansın tümü, MÜTEAHHİT’e
ödendiğinden itibaren 30 gün içinde, malzemeye dönüştürülecektir.
Avansın malzeme dönüştürülmesi 30 günü geçtiği taktirde,
avansın kalan miktarı, ilk düzenlenecek hakedişten bir defada,
yetmediği taktirde bakiyesi avans teminat mektubundan hemen ve her durumda
30 günü takiben 20 gün sonunda kesilir.
10.İŞ’İN
KONTROLÜ VE KONTROL’UN YETKİLERİ
İŞ, MÜTEAHHİT
tarafından, İŞ SAHİBİ’nin iş yerinde
görevlendireceği kontrol heyetinin kontrolü altında
yapılacaktır. Bu kontrol heyeti, sözleşme metninde, KONTROL
kelimesi ile ifade edilmiştir.
MÜTEAHHİT, KONTROL’un
SÖZLEŞME’ye ve diğer teknik hususlara göre, gerekli göreceği
hususları yerine getirmekle mükelleftir. Ancak, İŞ’in KONTROL’un
denetimi altında yapılmış olması ve KONTROL
tarafından beğenilmiş olması, MÜTEAHHİT’in,
İŞ’i SÖZLEŞME’ye ve fen ve sanatın icaplarına göre
yapmak hususundaki mecburiyetini ve sorumluluğunu azaltmaz ve
kaldırmaz.
İŞ’in,
SÖZLEŞME’ye kanun ve nizamlara, fen ve sanatın icaplarına uygun
yapılıp yapılmadığının kontrolü ile
MÜTEAHHİT’e yapılacak ödemelerin istinad edeceği
hakedişlerin kontrolü KONTROL tarafından yapılacaktır.
KONTROL ve İŞ SAHİBİ tarafından tasvip edilmeyen
hakedişler ödenmeyecektir.
MÜTEAHHİT,
İŞ’i KONTROL’un, SÖZLEŞME’ye aykırı olmamak
şartıyla, vereceği emir ve talimatlara göre yapmaya mecburdur.
MÜTEAHHİT,
kullanacağı her türlü malzemeyi, KONTROL’a gösterip İŞ’e el
verişli olduğunu kabul ettirmeden, İŞ başında
malzeme hazırlığı yapmaz.
MÜTEAHHİT,
yaptığı inşaat ve tesisattan, KONTROL’un fenni
şartlara aykırı veya kusurlu bulduğu
kısımları, KONTROL’un tayin ettiği süre içinde
yıkıp veya demonte edip, yeniden yapmaya mecburdur.
MÜTEAHHİT ile KONTROL
arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları İŞ
SAHİBİ çözecek ve onun kararı kesin olacaktır.
11.TEKNİK PERSONEL
BULUNDURULMASI
MÜTEAHHİT, yer
tesliminden geçici kabule kadar, tam yetkili bir vekilini ve
aşağıda belirtilen teknik personeli iş yerlerinde
devamlı olarak bulunduracaktır.
A.Şantiye Şefi L Mimar veya
İnş.Müh.
B.İnşaat Kadrosu
*Saha Mühendisliği 1 Mimar veya İnş.Müh.
*Kalfa 2 kişi
*Bekçi 1 kişi
Teknik personelin
kimlikleri, meslek ve ehliyetlerine ait belgelerle birlikte, SÖZLEŞME’nin
imzasını takiben 3 gün içinde, bir liste halinde, onaylanmak üzere,
İŞ SAHİBİ’ne bildirilecektir. İŞ
SAHİBİ, takip eden 5 gün içinde bu listeyi kabul edip etmediğini
MÜTEAHHİT’e bildirecektir. İŞ SAHİBİ’nin inceleme
süresi içinde teknik personel, çalışmaya devam edecektir.
İŞ
SAHİBİ tarafından ret edilen personelin yerine, en geç 3 gün içinde
MÜTEAHHİT tarafından, yeni elemanlar bulunarak, İŞ
SAHİBİ’ne onaylatılacaktır. Teknik personelin
şantiyeye devamı, şantiye defterine günlük olarak
işlenecektir. Bu defterlerin kayıtları MÜTEAHHİT,
şantiye şefi ve KONTROL tarafından günü gününe imzalanacaktır.
MÜTEAHHİT ve
şantiye şefi bu zabıtları imza etmediği takdirde, bu
husus, KONTROL’ca bir zabıtla tespit edilir. İŞ SAHİBİ
gerek gördüğü taktirde hastalık hali Sosyal Sigortalar Kurumu veya Resmi
Tabip Raporu ile belgelenecektir. Hastalık hali, sürekli olarak 5 günü ve
senede toplam 25 günü aşarsa, aynı nitelikte yeni bir elemanın
görevlendirilmesini İŞ SAHİBİ isteyebilir. MÜTEAHHİT,
bu isteğe derhal uyacaktır.
12.EKİPMAN
MÜTEAHHİT, işlerin
istenen surette ve evsafta ikmali için, iş başında, masraf ve
bedelleri kendisine ait olarak, devamlı ve iyi işleyebilecek durumda
gereği kadar makine, vasıta, alet, takım ve bunların tamir
ve bakımı için yeterli atölyeler bulundurmakla yükümlüdür. KONTROL,
burada anılanlardan herhangi birini, arızalı veya yetersiz bulur
veya istenilen esvapta olmadığına karar verirse,
MÜTEAHHİT’ten bunun değişmesini isteyebilir. MÜTEAHHİT,
KONTROL’un bu isteğini derhal yerine getirecektir. Bundan ötürü
doğacak gecikme ve zararlardan MÜTEAHHİT sorumlu olacaktır.
MÜTEAHHİT,
aşağıda gösterilen makine ve techizatı, inşaata
başladığı günden geçici kabule kadar, devamlı olarak
iş başında, bulunduracaktır. Bu makine ve techizat,
KONTROL’un izni olmaksızın iş başından
uzaklaştırılamaz.
A.Deney Elekleri (takım
olarak)
B.Beton Numune Kalıpları (Silindir)
C.Ölçü Aletleri
Takometre 1
adet
Nivo 1
adet
Jalon 4
adet
Mira 1
adet
D.İnşaat
Makineleri
Kompaktör 1
adet
Vibratör elektrikli 2
adet
Su deposu 3.ton 2
adet
Hilti delme takımı 1
takım
Beton kesme makinesi 1
adet
E.Vasıtalar
Binek otomobili 1 adet
Pikap
MÜTEAHHİT, bunlardan
birini veya bir kaçının iş başında bulundurmaktan
imtina ederse, İŞ SAHİBİ, kendi imkanlarıyla,
bunların eksik olanları, MÜTEAHHİT nam ve hesabına
kiralayacak veya satın alacak ve bedelini takip eden ilk hakedişten
kesmek suretiyle tahsil edecektir.
13.İŞ’TE ARTMA
VEYA EKSİLME
SÖZLEŞME eki keşif
özetleri, tamamen 1.keşif mahiyetindedir. İŞ SAHİBİ,
uygulama sırasında tüm projelerde değişiklik yapmaya,
keşif özetlerinde yazılı olandan fazla veya eksik miktarda
imalat yaptırmaya, her cins imalatı, dilediği miktarda
artırıp eksiltmeye veya hiç yaptırmamaya, proje ve keşif
özetlerinde olmayan bir imalatı yaptırmaya yetkilidir. MÜTEAHHİT
bu suretle ve her sebeple İŞ’te artma ve eksilme olması
durumunda bir itirazda ve talepte bulunmadan
İŞ’i yaptıracaktır. İŞ’te artış
%15’i geçtiği taktirde, MÜTEAHHİT’E artış ile
orantılı olarak süre uzatımı verilir. Projedeki bir
imalatın yapılmaması istenildiği taktirde, yapılmayan
imalat miktarı projesi üzerinden ölçülerek hesaplanır ve keşif
özetindeki birim fiyatı ile hesaplanarak bulunan bedel SÖZLEŞME
BEDELİ’nden düşürülür. Projede bulunmayan ilave işler için de,
yukarıda anlatıldığı gibi hesaplanarak bulunacak bedel
toplam SÖZLEŞME BEDELİ’ne ilave edilir.
İhale bedelinde %30
dahilinde vuku bulacak artışlar, kısmi kesin hesaplara
müsteniden, iş süresinin en çok ¾’üne kadar MÜTEAHHİT tarafından
hesaplanarak mukayeseli keşif halinde İŞ SAHİBİ’ne bildirilecektir.
İŞ SAHİBİ artan işleri MÜTEAHHİT’e
yaptırıp yaptırmamakta serbesttir. İŞ’in %30’dan fazla
artacağı muhtemel ise MÜTEAHHİT durumu, yapılan imalat
yekunu %30’u geçmeden evvel yazılı olarak İŞ SAHİBİ’ne
bildirecektir. İŞ SAHİBİ bu bildirime en geç 10 gün içinde
cevap verecektir.
14.BİRİM
FİYATLARIN MAHİYETİ VE BİRİM FİYATI BULUNMAYAN
İMALAT
Sözleşme bedeli
kapsamı içinde yapılacak işler için, birim fiyat tariflerine
müracaat edilecektir. Yeni yapılacak işler için, birim fiyat tarifi
veya başka bir husus neden gösterilerek herhangi bir ilave ödeme
yapılmayacaktır.
Fiyatı SÖZLEŞME eki birim fiyat cetvellerinde ve keşif özetinde bulunmayan veya ‘‘sözleşme bedeli’’ kapsamı dışında olan bir imalatın yapılmasına zaruret hasıl olduğu taktirde, MÜTEAHHİT bu imalatı yapmakla mükelleftir. Ancak bu imalat, İŞ SAHİBİ’nin izni alınmadan yapılmayacaktır. Bu işlerin yeni birim fiyattan, aşağıda belirtilen yöntemle ve sıralamadaki önceliğe göre KONTROL ve MÜTEAHHİT tarafından birlikte tespit edilir, İŞ SAHİBİ’nin onayı ile kesinleşir.
A.Malzeme ve işçilik
rayiçleri, SÖZLEŞME eki rayiç listesinden alınır. Burada yok ise
B.Ticaret Odası’nca
tastikli faturası ile malzeme fiyatı, tespit edilir.
Ancak İŞ
SAHİBİ piyasa fiyatını tahkik edip Ticaret Odası’nca
tastikli faturayı reddedebilir, merci ve belge belirtmek kaydıyla
fiyat belirleyebilir.
Bu biçimde düzenlenen yeni
fiyatlara MÜTEAHHİT, kar ve genel gideri olarak %20 eklenir.
C.KONTROL ve MÜTEAHHİT
yeni imalatın analizini sayım, ölçü, puantaj ve benzeri yöntemlerle
tespit ederler. Ancak bu fiyatı İŞ VEREN’e onaylatırlar.
Bu usuller çerçevesinde yeni
fiyatı tespit etmek mümkün olmuyorsa veya İŞ’in özelliği
icabı bazı işler için ancak malzeme, işçilik ve montaj
dahil komple fiyat almak gerekiyorsa 3 teklif alınır. Çok zaruri
hallerde 2 teklifle yetinilebilir. En uygun teklifin üzerine %20 müteahhit
karı ve genel gider ilave edilerek yeni fiyat tespit edilir.
Bütün yeni birim fiyat
tutanaktan İŞ SAHİBİ’nin onayından sonra geçerli olur
ve uygulanır. Birim fiyatı bulunmayan ve ayrı bir müteahhitte
yaptırılması mümkün olmayan inşaat ve tesisat
işlerini, İŞ SAHİBİ istediği taktirde
başkasına yaptırmak hakkını korur. Bu işlemden
dolayı, MÜTEAHHİT, hiçbir talepte bulunamaz.
15.HAKEDİŞLER
SÖZLEŞME’nin
imzasını takiben, iş programı ile birlikte bir hakediş
ödeme planı düzenlenir. Bu planda, iş programına göre, her ay
yapılması gereken işlerin bedelinin SÖZLEŞME BEDELİ’ne
göre yüzde oranları belirlenir. Bu belirleme, iş miktarını
keşif özetindeki birim fiyatlarla kuruşlandırılarak
yapılır. Bu oranlar İŞ SAHİBİ’nin onayı ile
yürürlüğe girer.
Hakediş raporları,
SÖZLEŞME’nin imzasını takiben, her ayın sonunda KONTROL ve
MÜTEAHHİT tarafından düzenlenir.
İŞ
SAHİBİ’nin onayı ile kesinleşir. Kesinleşen
hakediş tutarı iş sahibi kontrolü altında
faturalandırılır. Türk Loydu vakfı yıllık ödeme
planına göre, takip eden 20 işgünü içerisinde ödenir.
Hakedişlerde
İŞ SAHİBİ gerekli gördüğü takdirde ihzarat bedeli
ödeyebilir.
16.SÜRE UZATILMASI
Madde 5’te belirtilen
iş süreleri, aşağıdaki mücbir sebeplerle ve bu sebeplerin
İŞ’e etkisi derecesinde uzatılabilir. Bu mücbir sebepler
şunlardır:
A.Olağan üstü tabiat
hadiselerinden doğan zarar sonucu gecikme meydana gelmesi
B.Yakın çevrede
bulaşıcı hastalık çıkması sonucu
çalışılamaması
C.Genel seferberlik ve harp
hali ilan edilmesi
D.İş
miktarında ihale bedelinin %30’unu aşan oranda artma olması
İŞ’in muhtelif
kısımlarının veya tamamının ilerlemesinde veya
ikmalinde, yukarda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle MÜTEAHHİT iş
programına göre gecikirse, İŞ’in etkilenen kısımlarına
inhisar etmek ve İŞ’in tamamına teşmil edilmemek
şartıyla ikmal müddeti, kaybedilen zamana eşdeğer bir zaman
kadar uzatılır. Ancak MÜTEAHHİT, böyle mücbir sebebin vukuundan
itibaren 3 gün içinde, İŞ SAHİBİ’ne yazı ile müracaat
etmiş olacaktır. Aksi halde süre uzatımı verilmeyecektir.
MÜTEAHHİT süre uzatımı verilmesi nedeniyle, herhangi bir fiyat
farkı talebinde bulunmamayı kabul etmiştir.
17.PROJELER
Taahhüt konusu
İŞ’e ait uygulama ve detay projeleri SÖZLEŞME’ye
eklenmiştir. İŞ SAHİBİ, projelerde her türlü
değişikliği yapmak veya yaptırmak hakkını korur.
MÜTEAHHİT, çalışmasına engel olmayacak şekilde
kendisine verilen tadilat projelerini veya yeni projeleri uygulamakla
yükümlüdür.
MÜTEAHHİT, İŞ
SAHİBİ tarafından verilen projelerden herhangi biri için bir
tadilat veya seçilmiş bir tip malzeme için değişiklik teklif
ederse, kendi teklifini tam ve detaylı olarak projelendirerek 3 nüsha
halinde İŞ SAHİBİ’ne verecek ve ancak İŞ
SAHİBİ’nin yazılı onayını aldıktan sonra bu
değişikliği tatbik edecektir. MÜTEAHHİT’in
yapacağı proje ve hesaplar, fen ve sanat kurallarına uygun ve
ana proje esaslarına aykırı olmamak şartıyla, ilgili
bir uzman tarafından yapılacak, uygulama için gerekli bütün detay ve
ölçüleri havi olacaktır. Bu projeleri İŞ SAHİBİ’nin
onaylaması halinde dahi proje ve hesapların noksanlık,
yanlış ve hatalarından ve bunların bütün sonuçlarından
MÜTEAHHİT doğrudan sorumludur.
MÜTEAHHİT,
SÖZLEŞME’nin imzasını takiben, 10 gün içinde bütün projeleri
tetkik etmiş olacak ve varsa uygulamada doğabilecek
aksaklıkları bu süre, içinde İŞ SAHİBİ’ne
bildirilecektir. Ancak, bu süre içinde veya sonrasında projeler
hakkında MÜTEAHHİT tarafından yapılacak herhangi bir itiraz
MÜTEAHHİT’e süre uzatımı veya başka bir nam altında
sair hak kazandırmayacaktır.
18.ŞARTNAME VE PROJELER
ARASINDA ÇELİŞKİ
Şartnameler ve
projeler, tam ve bütün bir işi tarif için vasıtadır.
Şartnameler ve projeler müştereken cari olup, herhangi birinde
derpiş olunan bir husus, her ikisinde de derpiş olunmuş gibi
MÜTEAHHİT’e vecibe yüklenecektir.
Projedeki detaylar, birim
fiyat tariflerinde tamamen tarif edilmemiş olsa dahi, detay projelerindeki
bütün teferruat aynen kabul edilecek ve bunların
karşılığı olarak sözleşmede belirtilen birim
fiyatlarla ödeme yapılacaktır. Şartnameler ve birim fiyat
tarifleri ile projeler arasında çelişki bulunduğu taktirde,
MÜTEAHHİT, bundan istifade yoluna gitmeyecek, derhal İŞ
SAHİBİ’nin dikkatini çekecek ve tefsirini isteyecektir. İŞ
SAHİBİ’nin tefsir ve kararı kesin olup, MÜTEAHHİT, bu
tefsir ve karara aynen uyacaktır.
19.İNŞAAT VE
İSKAN RUHSATLARI
Hazırlanan uygulama
projelerine istinaden ilgili Belediye’den inşaat ruhsatının
alınması işi İŞ SAHİBİ yardımı ile
MÜTEAHHİT tarafından takip ve sonuçlandırılacaktır.
Ruhsat alınması sırasında gerekebilecek proje
revizyonları, ilgili proje müellifleri tarafından
yapılacaktır. Ruhsat alınması sırasında resmi
makamlara makbuz karşılığı ödenecek her türlü, harç
vergi, resim ve masraflar makbuz İŞ SAHİBİ adına
kesilirse İŞ SAHİBİ tarafından ödenecektir.
20.TEKNİK UYGULAMA
SORUMLULUĞU
İnşaatın
teknik uygulama sorumluluğu KONTROL tarafından üstlenilebilir. Bu
hizmetle ilgili her türlü vergi, Rusum ve harç masrafları İŞ
SAHİBİ’ne ait olacaktır.
21.DİĞER RUHSATLAR
Bilcümle ocak
işletmesi, geçiş hakları vesair gibi inşaatın
bünyesine giren malzemelerin istihsal ve nakli için, Resmi, Hükmi ve Özel
şahıslardan alınacak hakların Rüsum ve ödemeleri, tamamen
MÜTEAHHİT’e aittir.
22.MALZEME VE
TECHİZATIN UYGUN BULUNMASI
MÜTEAHHİT, malzeme ve
techizatını siparişe bağlamadan önce satıcı ve
imalatçıların isimlerini, malzeme ve techizatın teknik
şartnamelerini, İŞ SAHİBİ’nin tasvibine
sunacaktır. Kullanılacak malzemeler, öncelikle TSE belgesine haiz
malzeme olacak, olmadığı taktirde, İŞ
SAHİBİ’nin onayı alınarak başka bir malzeme kullanılabilecektir.
MÜTEAHHİT, ancak,
İŞ SAHİBİ’nin tasvip ettiği malzemeyi satın
alabilir. Şartnamede, derpiş olunan bir kalemin veya muadilinin
temini şart koşuluyorsa, muadeleti hakkında kararı
İŞ SAHİBİ verecektir.
İŞ
SAHİBİ tarafından
muadeleti tasvip edilmeyen malzemeyi MÜTEAHHİT kullanmayacaktır.
MÜTEAHHİT’in
İŞ SAHİBİ’nin tasvip
ettiği malzeme techizatı kullanması, bu malzeme ve
techizatın kabulü anlamına gelmez. MÜTEAHHİT’in bu husustaki
sorumluluğu bakidir.
Detaylı projesi bulunsa
dahi KONTROL tarafından talep edilecek her imalat ve malzeme için,
MÜTEAHHİT, lüzumlu kadar numune yapacak veya temin edecektir. KONTROL,
numunenin yerine monte edilmiş halde tetkik ve tecrübeye tabii
tutulmasını talep edebilir. MÜTEAHHİT, bu isteği yerine
getirmeye mecburdur. KONTROL, numune hakkındaki kanaatim ve lüzum
gördüğü tadilatı, MÜTEAHHİT’e bildirecek ve imalat buna göre
yapılacaktır.
23.UYGUN VASIFTA OLMAYAN
MALZEME VE İŞLER
Teknik nitelikleri ve
belirli şartları haiz olmayan malzeme, iş yerinde ihzar edilemez.
KONTROL’un bu husustaki raporuna 24 saat içinde MÜTEAHHİT,
yazılı olarak itiraz edebilir. Bu itiraz İŞ
SAHİBİ tarafından incelenerek ret edilirse, MÜTEAHHİT,
uygun nitelikte olmayan malzemeyi değiştirmek ve işyerinden
kaldırmakla mükelleftir. MÜTEAHHİT üç gün içinde bu malzemeyi
şantiye dışına çıkarmadığı taktirde,
KONTROL bu malzemeyi bütün masrafları MÜTEAHHİT’e ait olmak üzere
şantiye dışına çıkarabilecektir. Bu gibi malzemenin
hasara uğraması veya kaybolmasından dolayı, MÜTEAHHİT
hiçbir hak talep etmemeyi peşinen kabul eder. Bu yüzden doğacak
gecikmeler iş süresinin uzatılmasını gerektirmez.
Şartnamelerde
yazılı hükümlere uymayan veya genel teknik icaplara göre belirli
kalite ve şarttan haiz olmayan malzeme ile, proje ve şartnamesine,
tekniğe uymayan imalat; KONTROL tarafından ret olunur.
MÜTEAHHİT, kabul edilmeyen malzemeyi değiştirmeye ve iş
yerinde kaldırmaya, veya ret olunan imalatı, KONTROL’ca tespit
edilecek süre içinde bozup, yeniden bilabedel yapmaya mecburdur. Bu yüzden
hasıl olacak gecikmeler için MÜTEAHHİT’e süre uzatımı
verilmeyecektir.
24.KAZIDAN ÇIKACAK MALZEME
İş yerinde
kazıdan çıkacak malzeme ve eşya İŞ SAHİBİ’ne
aittir. Bu malzemeden inşaatta kullanılması KONTROL’ca uygun
görülecek olanları kullanmayı ve bedelinin mutabık kalınacak
fiyat üzerinden İŞ SAHİBİ’ne ödemeyi MÜTEAHHİT kabul
etmiştir.
Aynı şekilde
çıkacak kıymetli eşya ve sanat eserleri Devlete aittir. Bu gibi
eşya ve inşaat kalıntı ve atıklarını
çıkarmak icap ettiği taktirde, MÜTEAHHİT, bunları
çıkartacak ve şantiye dışına kendi bulacağı
veya KONTROL’un göstereceği yere nakledecek, bu işlerle ilgili tüm
harcama ve masraflar İŞVEREN’e ait olacaktır. Bu gibi eşya
ve sanat eserlerinin meydana çıkmasında, MÜTEAHHİT, derhal
KONTROL’la bilgi vermeye ve ilgili memurlar gelip, bunları teslim
alıncaya kadar bunların muhafazasını sağlamaya ve bu
konudaki kanun ve nizamlara uymaya mecburdur.
25.ŞANTİYE
DIŞI İŞLERİN KONTROLÜ
İŞ’in şantiye
dışında yapılması gereken herhangi bir kısmı
olduğu taktirde, MÜTEAHHİT, hangi işleri ne zaman, nerede ve
kime yaptııracağını, İŞ’e başlamadan
önce KONTROL’a bildirilerek ve KONTROL’un bu işleri, istediği zaman
kontrol etmesini sağlayacaktır.
26.İŞ
YERİNİN KULLANILMASI
MÜTEAHHİT, fiilen
işe başlamadan önce çalışma ve ihzarat yerlerini gösteren bir
şantiye planı hazırlayarak, KONTROL’a tasdik ettirecek
sahayı, tasdikli plana göre kullanacaktır.
MÜTEAHHİT,
techizatın, malzeme ambarlarını kanun ve nizamnameler ile
KONTROL’un talimatı gereğince sınırlanan sahalar dahilinde
bulunduracak ve iş yerini sebepsiz yere işgal etmeyecektir.
İŞVEREN,
şantiye elektrik telefon ve su ihtiyacını MÜTEAHHİT’e temin
edecektir. Telefon giderleri ilgili her ayın hakedişinden
düşülecektir.
27.ŞANTİYE
BİNASI
MÜTEAHHİT, yer teslimini takiben Belediyeden gerekli
izni alarak, her türlü masrafı kendisine ait olmak üzere bir şantiye
binası yapacak ve bir odasını KONTROL’a ayıracaktır.
Bu oda 6 kişilik toplantıya imkan verebilecek büyüklükte
olacaktır. 1 çelik masa, 1 toplantı masası, 1 çelik dolap ve 7
sandalye ile odanın tefrişi yapılacaktır. Şantiye
binası MÜTEAHHİT tarafından aydınlatılacak,
ısıtılacak, temizletilecek ve 10 gün içinde bir telefon
bağlatılarak, KONTROL’luk
kısmına da bir paralel hat tesis edilecektir. Şantiye
binasının yerinde ve düzeninde KONTROL’un onayı ile
değişiklik yapılabilir. İŞ’in sonunda MÜTEAHHİT,
şantiye binasını, masrafları kendisine ait olmak üzere
yıkacak ve molozlarını temizleyecektir. Taşınabilir
ise taşıyacaktır.
28.TALİ
MÜTEAHHİTLER
MÜTEAHHİT’in
inşaat ve tesisat işlerinde işbirliği yapacağı
tali müteahhitlerin, taşeronların İŞ SAHİBİ’ne
karşı hiçbir sıfat ve yetkileri olmayıp, bunların
yapacakları işlerden münhasıran ve tamamen MÜTEAHHİT
sorumludur. Tali Müteahhit, taşeronlara art referans bilgileri önceden
KONTROL’a verilecek ve bunlar, yeterlilikleri İŞ SAHİBİ’nce
onaylandıktan sonra çalışabilecekleri İŞ
SAHİBİ tarafından yeterli görülmeyen firma ve kişilerin
yapacakları iş ve imalat kabul edilmeyecektir. Bu firma ve
kişiler derhal şantiyeden uzaklaştırılacaktır.
İŞ SAHİBİ, şantiyede bulunmasını uygun
görmediği kimselerin uzaklaştırılmasını talep
hakkını ve yetkisini muhafaza eder.
29.KONU VE TAAHHÜT DIŞI
İŞLER HAKKINDA
BU SÖZLEŞME’de bahsi
geçmeyen ilave işlerin bir kısmının veya
tamamının başka müteahhit veya taşeronlara
yaptırılması halinde, MÜTEAHHİT, diğer müteahhit ve
taşeronların şantiyede çalışmasına, şantiye
imkanlarından (yol,iç yol,su,elektrik,telefon,vs-) iş konusunda
yararlanabilmelerine rıza ve muvafakat etmiştir. Bu suretle
şantiyede aynı anda çalışan tüm kuruluşların şantiye
giderlerine (su,elektrik,telefon,vs-) faydalandıkları oranda
katılacaklar, sebep oldukları hasarları düzelteceklerdir.
Şantiyede bu
şekilde başka müteahhit ve taşeronların da faaliyette
bulunması, MÜTEAHHİT tarafından hiçbir şekilde
gecikme,zorlama,eksik ve hatalı imalat nedeni olarak gösterilemez. Yine
iş bu husus MÜTEAHHİT’in bu SÖZLEŞME ile doğan vecibe ve
sorumluluklarını azaltmaz. MÜTEAHHİT, diğer müteahhit ve
taşeronlarla koordineli bir çalışma yapması konusunda tam
bir gayret gösterecek ve kendi inşaat süresi içinde, kendi iş
sahasında diğer müteahhit ve taşeronlarında
çalışmasına müsaade edecektir.
30.KORUYUCU TEDBİRLER
MÜTEAHHİT, hiçbir ikaz
ve ihtara gerek kalmaksızın, lüzumlu koruyucu tedbirleri
zamanında almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini, işçilerine
öğretmekle mükelleftir. İŞ’in yapılmasında, gerek
ihmal,tedbirsizlik ve dikkatsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçi
kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulacak kazalardan, bu kazaların
sebep olacağı zararlardan, MÜTEAHHİT sorumlu olacaktır.
MÜTEAHHİT taahhüdün ifasında çevreye ve 3.şahıslara
vereceği her türlü zarar ve ziyandan da sorumlu olacaktır.
İŞ SAHİBİ duruma göre bir sigorta talep edebilir,
MÜTEAHHİT iş kanunu hükümlerine göre, işçilerin
sağlığı korumak üzere icap eden her türlü tedbiri alacak,
işçilerin sağlık bakımından kötü ve tehlikeli
şartlar altında barınmalarına ve
çalışmalarına meydan vermeyecektir.
MÜTEAHHİT,
çalıştırdığı işçilerin yiyeceğini en
iyi ve en ucuz şekilde temin edebilmelerini sağlamak maksadıyla,
gerekli bütün tedbirleri almak mecburiyetindedir. Ancak işçilerin
yiyeceğini, istediği şekilde temin etme serbestliği, hir
bir şekilde bozulmayacaktır.
31.MÜTEAHHİTİN
İŞÇİLERE KARŞI KANUNİ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Sosyal Sigortalar Kanunu’na
müteallik kanunlar, bunların yönetmelikleri ve sair mevzuat ile ileride
kabul edilecek diğer mevzuat gereğince, işveren tarafından
tahakkuku meşru bulunan bilcümle ödevler gerekli tedbirler,muamele
masrafları ve işveren ile işçiler arasındaki
ilişkilerden doğacak bilcümle neticeler, MÜTEAHHİT’e aittir.
Bahis konusu iş hukuku mevzuatı ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile
ilgili hükümler sebebiyle gerek işçilerin,gerekse Sosyal Sigortalar
Kurumunun çeşitli durumlarda işverene rucuu, kanunen mümkün
bulunduğundan, İŞ
SAHİBİ, MÜTEAHHİT’in bütün işçileriyle,
müstahdemleriyle ve personeliyle ilgili ücretlerin, hakların ve primlerin
zamanında ve eksiksiz olarak
ödendiğini ve bu husustaki muamelelerin yerine getirildiğini
devamlı olarak kontrol etmek hakkını mutlak suretle ve devamlı
olarak korur, işçi gündelikleri tamamen parayla ödenecektir. Para yerine
kısmen de olsa, marka vermek usulü
ve MÜTEAHHİT’in bakkaliyelerinde paradan başka herhangi bir şeyi
para yerine kullanılması yasaktır. İşçilerden
hakları MÜTEAHHİT tarafından tamamen veya kısmen
verilmemiş olanlar bulunduğu taktirde, İŞ SAHİBİ,
bu gibilerin ellerindeki karneyi ve MÜTEAHHİT’in verdiği bordrolara
göre tahakkuk edecek haklarını MÜTEAHHİT’e ödetecek, MÜTEAHHİT
ödemezse, İŞ SAHİBİ, bu alacaktan, sahiplerine ödeyerek tutarını
MÜTEAHHİT’in hakedişinden kesmeye yetkili olacaktır.
MÜTEAHHİTin, taşeron olarak iş verdiği kimselerin
çalıştırdığı işçi ve ulaşım
raçlerı tümüyle MÜTEAHHİT işçisi hükmünde olup bunların
hakedişlerinin ödenmesinden doğrudan doğruya MÜTEAHHİT
sorumludur. MÜTEAHHİT bunların ücret ve hakedişleri
hakkında aynen kendi işçisi gibi işlem yapmak zorundadır.
MÜTEAHHİT’in bu mevzulardaki kusuru, İŞ SAHİBİ’ne
SÖZLEŞME’yi bozma hakkını verdiği gibi, derhal
MÜTEAHHİT’in bütün hakedişlerinden ve yetmediği taktirde,
teminatlarından gerekli ödemeleri resme yapma hakkını
vermiş olur.
MÜTEAHHİT
işçilerin haklarını zamanında ödeyecektir. Zamanında
ödenmeyen işçi hakları için, Bayındırlık
İşleri Genel Şartnamesi’nin 15.maddesi uygulanır.
32.İŞÇİLERİN
DEĞİŞTİRİLMESİ
MÜTEAHHİT, İŞ
SAHİBİ veya KONTROL tarafından değiştirilmesi
istenilen Mühendis, Tekniker, usta ve işçileri derhal
değiştirecektir. Aksi halde, bu gibi kişiler, KONTROL’ ca
şantiyeye sokulmayacaktır.
33.MUHABERAT
MÜTEAHHİT’le İS
SAHİBİ ve KONTROL arasındaki muhaberat, yazılı olarak
yapılacaktır. Söz üzerine yapılmış işler ve
muameleler hakkında MÜTEAHHİT tarafından vaki olacak talep ve
iddialar dikkate alınmayacaktır.
34.ŞANTİYE
KAYITLARI
İşyerinde
yapılan İŞ’lerin bütün ayrıntısı günü gününe
kayda mahsus olmak üzere örneklerine göre günlük rapor, ataşman defteri,
yeşil defter ve buna ilişkin evrak ve defterler MÜTAHHİT’in
huzuru ile KONTROL tarafından tutulur, MÜTEAHHİT ve şantiye
şefi bu defterleri imzalamaya mecburdur. MÜTEAHHİT, bu defterleri
imza etmekle kapsamını hesabını doğruluğunu,
başkaca bir iddiada bulunmamayı kabul etmiş olur. İmza
etmek veya itirazı kayıtlar altında imza ederse,
itirazlarını yazı ile bildirmesi için, ataşmanın
kendisine, gösterdiği tarihten itibaren 7 gün süre verir. Bu süre içinde
itirazlarını yazı ile bildirmezse, itirazsız imza
etmiş sayılır MÜTEAHHİT, ataşmanları imzadan
kaçındığı veya ihtirazı kayıtlar ileri
sürüldüğü taktirde hasıl olarak belirtir bir tutanak yapılarak
ataşmana bağlanır.
35.VERGİ RESİM VE
GİDERLER
İhaleye,
SÖZLEŞME’ye ve taahhüdün ifasına ait her türlü vergi, resim ve
harçlar ile Belediye, asker ailelerine yardım 5236 sayılı
kanunla buna tadil eden kanunlara göre ödenecek Sosyal Sigorta primleri,
kesintileri, karar ve sözleşme pulu vesair vergi resim ve harçlar, mevcut
ve ihdas edileceklerle beraber MÜTEAHHİT’e aittir. MÜTEAHHİT’e
yapılacak ödemelerden dolayı, haahuk Katma Değer Vergisi
İŞ SAHİBİ tarafından ödenecektir.
36.SİGORTA
MÜTEAHHİT, işçi ve
personeline, Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigorta ettirecek ve ödenmesi
gerekli primleri ödeyecektir.MÜTEAHHİT,İŞ SAHİBİ’nin
kendisinin menfaatlerini korumak üzere, işyerindeki bütün binaları
inşaat, imalat,malzeme,makine ve techizatın yangın,su basması,deprem,çalınma
ve sair durumlarda uğrayabileceği zarar ve hasar
karşı,bütün riskleri havi mutat ALLRİSK sigortasını,
İŞ SAHİBİ’nin uygun göreceği bir sigorta
şirketine yaptıracaktır.
Yalnız,bundan
doğacak bütün tazminat MÜTEAHHİT’e aittir. Poliçede zikreden
risklerden doğacak hasar tamamen MÜTEAHHİT’e ait olduğundan bir
kıymet değişmesi durumunda, sigorta şirketinden tahsil
edilecek mebla tekabül edinceye kadar, MÜTEAHHİT, İŞ
SAHİBİ’nin talep edeceği imalat veya ıslahatı yapmaya
mecburdur.
Herhangi bir sebeple,
sigorta şirketi, hasar sorumluluğunu, MÜTEAHHİT’e veya onun
personeline yükleyerek ödemede bulunmaz veya ödediği
miktar,inşaat,tesisat ve malzemenin, eski haline getirilmesine kafi
gelmezse yeniden yaparak,eski haline getirmeye ve malzemeyi temine mecburdur.
Sigorta poliçeleri, hakediş raporlarına ek olarak İŞ
SAHİBİ’ne verilecektir.
37.YAPININ İLK
MUAYENESİ
SÖZLEŞME’ye göre
İŞ’in bitirilmesi lazım gelen günde, MÜTEAHHİT veya vekili
hazır olduğu halde, KONTROL veya İŞ SAHİBİ’nin
tayin edeceği bir heyet tarafından, işyerinde incelenerek o günkü
durumlar bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanakta, tekniğin
icaplarına veya SÖZLEŞME şartlarına aykırı
hususlar bulunduğu taktirde MÜTEAHHİT, bunları SÖZLEŞME
hükümleri dahilinde tamamlamaya mecburdur. İŞ’in süresinden önce
bitirilmesi halinde, İŞ SAHİBİ, geçici kabul işlemini
uygulayacaktır.
38.GEÇİCİ
İŞGAL
İŞ
SAHİBİ gerekli gördüğü taktirde, İŞ’in tamamen veya
kısmen bitmiş ünitelere, geçici kabulden önce, MÜTEAHHİT’le
birlikte düzenlenecek bir tutanakla birlikte, İŞ SAHİBİ’ne
teslim edilir. Bu konuda İŞ SAHİBİ’nin istek ve kararı
kesin olup MÜTEAHHİT buna hiçbir itirazda bulunamaz. Düzenlenecek
tutanakla her mahaldeki eksik ve kusurlu işler ayrı ayrı
belirtilmek suretiyle tespit edilir.
İŞ’in bir
kısmının bu şekilde teslim alınması ve
kullanılması, İŞ’in SÖZLEŞME hükümlerine göre
tamamlanmasından önce kabul edildiği veya geçici kabulün
yapıldığı anlamına gelir. MÜTEAHHİT’in kusuru
haricinde, inşaat ve tesisatın, İŞ SAHİBİ tarafından
işgal edilmesinden dolayı husule gelecek hasarlardan, MÜTEAHHİT,
sorumlu olmayacaktır.
39.GEÇİCİ KABUL
İŞ’in
SÖZLEŞME’ye uygun olarak tam, eksiksiz ve kullanıma hazır
durumda bitirilmesini müteakip, MÜTEAHHİT’in yazı müraacatı
üzerine KONTROL tarafından bir inceleme yapılır. İnceleme
sonucunda İŞ’in SÖZLEME’ye göre tamamlandığı ve kabul
işlerinin yapılmasında bir mani bulunmadığı
KONTROL tarafından tespit edilirse, İŞ SAHİBİ
tarafından bir geçici kabul komisyonu görevlendirilir. Kabul komisyonu
tarafından MÜTEAHHİT veya vekilinin huzuru ile yapılacak
muayeneden sonra, uygun görüldüğü taktirde, bir kabul tutanağı
yapılır ve MÜTEAHHİT veya yetkili tarafından
imzalanır. MÜTEAHHİT veya
yetkili, yazılı ile yapılacak davete rağmen kabulde
hazır bulunmazsa, durumu tutanakta belirtilir.
Kabul komisyonu vücuda
getirilen inşaatın tür ve mahiyetine, SÖZLEŞME’ye ve fenni
gereklere uygunluğunu ve kabule şayan olup
olmadığını inceler. Bu incelemeler sonucunda bazı
kusur ve noksanların bulunduğunu ve bunların da kabule mani
nitelikte olmadığını tespit ederse, kabul
tutanağını yapmakla beraber gördüğü noksan ve
kusurların dökümünü gösteren bir liste düzenler ve bunların
tamamlanması için gerekli süreyi belirler.
Geçici kabul tarihi
inşaatın tam olarak birmiş ve kullanıma hazır bir
halde tamamlandığı tarih olup bu tarih geçici kabul komisyonu
tespit ederek tutanağa geçirir. MÜTEAHHİT tarafından
tamamlanması ve ıslah edilmesi gereken noksan ve kusurlardan, fenni
önlemleri bakımından tamamlanmalarından sonra bir demene süresi
geçirmesi gerekenler bulunduğu taktirde, iş bu kusur ve
noksanların tamamlanmasından itibaren kesin kabule kadar geçmesi
gereken süreyi de kabul komisyonu tespit edip tutanağa yazar. Geçici kabul
tutanakları, İŞ SAHİBİ tarafından
onaylandıktan sonra geçerlidir.
Kabul heyetinin tespit
ettiği noksanlar, belirtilen sürede MÜTEAHHİT tarafından
tamamlanmazsa, sürenin bitiminden sonra noksanların tamamlanmasına
kadar geçecek her gün için SÖZLEŞME’de belirtilen gecikme cezası
kesilir ve geçici kabul tarihi, kusur ve noksanların tamamlanması
tarihine kadar ertelenir.
Aynı SÖZLEŞME
dahilinde bulunan inşaat ve işlerin kısım kısım
değişik zamanlarda bir kayıt olmadığı taktirde,
aynı şekilde işlem yapılır, SÖZLEŞME’nin
belirttiği tarihle inşaatın tamamlandığının
tespiti ve kabul işlerinin yapılabilmesi için MÜTEAHHİT’in
dilekçe ile vaktinde başvurması gerekir.
MÜTEAAHHİT,
başvuru hususunda gecikmiş olursa veya inşaatı vaktinde
kullanıma hazır bir hale getirmemiş olursa, SÖZLEŞME’ye
göre inşaatın bitmesi gereken günde KONTROL tarafından yerinde
inşaat incelenerek o günkü durumu bir tutanakla tespit edilir. Bu
incelemede MÜTEAHHİT veya vekilinin bulunması şarttır.
MÜTEAHHİT’e yazı ile yapılacak duyuruya rağmen kendisi veya
vekili gelmezse, KONTROL veya İŞ SAHİBİ, incelemeyi resmen
yapacak ve tutanakta durum belirtilecektir.
Yukarıda belirtilen
kusur ve noksanların tamamlanması için belirlenen sürenin sonunda
MÜTEAHHİT katılsın, katılmasın aynı şekilde
yapılacak bir tutanakla durum, İŞ SAHİBİ
tarafından tespit olunur.
MÜTEAHHİT’in
yaptığı işlerin süresinde tamamlandığı
KONTROL tarafından yukarıda açıklandığı
şekilde tespit edildiği halde, kabul komisyonunun inşaat
mahalline gitmesi ve kabulü yapması herhangi bir sebeple gecikirde, kabul
tutanaklarında inşaat işlerinin bilfiil bittiği, tarih
kaydedilir ve bu tarih geçici kabul tarihi olur.
Geçici kabul için
yapılan muayenede sakınca görülmeyen ancak
kaldırılması mümkün olmayan veya fazla masrafı ve vakit
kaybını gerektiren kusur ve noksanlar görülecek olursa
MÜTEAHHİT’in hakediş ve teminatından uygun görülecek bbir miktar
ceza kesilmek şartıyla iş kabul edilebilir. Bu durumda, bu gibi
kusur ve noksanların mahiyeti ve kesilecek para miktarı kabul
raporunda gösterilir. MÜTEAHHİT, buna razı olmazsa her türlü
masrafları kendisine ait olmak üzere noksan ve kusurları düzeltmeye
ve kaldırmaya mecburdur. İnşaat sırasında, çevredeki
yollara, yer altı ve yerüstü tesislerine ve binalara verebilecek
hasarın sorumluluğu tamamen MÜTEAHHİT’e aittir.
40.TEMİNAT SÜRESİ
Geçici kabul ile kesin kabul
arasındaki süre olup, geçici kabulün yapıldığı günden
başlayarak altı aydır. Bu süre içinde, kullanım
hataları dışında ortaya çıkabilecek kusur ve
arızaların düzeltilmesi ve masrafları MÜTEAHHİT’e aittir.
41.KESİN KABUL
Kesin kabul, teminat
süresinin dolmasını müteakip, MÜTEAHHİT’in yazılı
isteği üzerine, geçici kabulün tabi olduuğu esaslara ve
Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine
göre yapılacaktır, kesin kabulün yapılmış olması,
Borçlar Kanununa göre terettüp edecek sorumluluktan, MÜTEAHHİT’i
kurtarmaz.
Kesin kabul zamanı
geldiğinde, geçici kabulde olduğu gibi aynı usul ve merasim
dairesinde kesin kabul işlemi yapılır. Geçici ve kesin kabuller
arasında daimi bakım mahiyetinde, MÜTEAHHİT tarafından
yapılması gereken işlerin SÖZLEŞME gereğince
yapılıp yapılmadığı kabul heyeti tarafından
tetkik ve tespit olunur. Daimi bakım hususunda MÜTEAHHİT’in bir
sorumluluğu yoksa kesin kabul heyeti ancak geçici kabul esnasında iyi
bir halde ve kabule şayan görülmüş olan inşaatın, teminat
süresinde kullanma sonucu meydana gelmesi doğal olan aşınma ve
eksilmeden doğan vaziyetler hariç olmak üzere, inşaatın fena
yapılmasına atfedilebilecek herhangi bir bozukluğun veya geçici
kabulden sonra meydana çıkan bir kusurun mevcut olup
olmadığını inceler. Teminat süresi içinde MÜTEAHHİT’in
bütün vecibelerini ifa etmiş olduğu ve kendisine atfedilecek
kusur ve noksan görülmediği
taktirde, kesin kabul tutanağı yapılır. Şayet bu süre
içinde sorumluluğu MÜTEAHHİT’e yüklenemeyecek arıza veya noksan
vaki olmuş ise, bu da ayrıca tutanağa yazılır.
İŞ’in kesin
kabulüne mani herhangi bir hal görüldüğü taktirde, kabul heyeti
tarafından bu cihet özel bir tutanak ile tespit edilir ve İŞ
SAHİBİ’ne bildirilir.
Kesin kabul için
yapılan muayenede fennen kabulünde sakınca görülmeyen ancak
kaldırılması mümkün olmayan veya fazla masrafı ve vakit
kaybını gerektiren kusur ve noksanlar görülecek olursa
MÜTEAHHİT’in teminatından uygun görülecek bir miktar ceza kesilmek
şartıyla iş kabul edilebilir. Bu durumda, bu gibi kusur ve noksanların mahiyeti ve kesilecek para
miktarı kabul raporunda gösterilir. MÜTEAHHİT, buna razı olmazsa
her türlü masrafları kendisine ait olmak
üzere noksan ve kusurları düzeltmeye ve kaldırmaya mecburdur.
Eğer İŞ tüm
inşaatın bir bölümünü teşkil ediyorsa ve geçen süre içinde
ortaya çıkacak kusur ve eksiklikler, sonraki işlerin yapımını
ve kalitesini etkileyebiliyorsa kusur ve eksikliklerin giderilmesi ile
bunlardan doğacak tüm zararların telafisi MÜTEAHHİT’ten istenir
bu husus da tutanağa geçilir
42.KESİN
HAKEDİŞ, HESAP KESME
İŞ birim fiyat
esasına göre yapılacağından son hakediş kesin
hakediş niteliğinde olacaktır. Bu hakedişte, sözleşme
bedeli ile fazladan yaptırılan işlere art ilave bedeller ve
yaptırılmayan işlere ait kesintiler toplanacak, bulunacak kesin
bedelden geçici hakedişlere ödenen paralar, varsa avans bakiyesi,
SÖZLEŞME’ye göre kesilecek cezalar ve diğer kanuni kesintiler
düşülecektir. Kesin hakediş, geçici kabul yapılmadan ödenmez.
43.KESİN TEMİNATIN
İADESİ
Kesin teminat, kesin kabul
işleminin neticelenmesinden, kesin hesapların tasdikinden ve
MÜTEAHHİT’in İŞ SAHİBİ ile herhangi bir
ilişiğinin kalmadığının
anlaşılmasından sonra iade edilir. Kesin teminatın iadesi
MÜTEAHHİT’in bütün haklarını aldığını ve
İŞ SAHİBİ’nden hiçbir talebi olmadığına dair
bir ibraname vermesi ve bu işle ilgili olarak, hiçbir ilişiğinin
kalmadığı, herhangi bir prim borcu bulunmadığı ve
kanun ve yönetmeliklere göre ödenmesi gereken asgari primi (kabul edilen
işçilik pursantajı üzerinden) ödediğine dair Sosyal Sigortalar
Kurumu’ndan bir belge getirmesi şartlarına bağlıdır.
Buna rağmen, gelecekte bu işle ilgili olarak Sosyal Sigortalar
Kurumu’nca, İŞ SAHİBİ’ne rücu edilerek, herhangi bir
nedenle bir prim ve ceza da MÜTEAHHİT tarafından derhal ve nakden
ödenecektir. MÜTEAHHİT bu hususta düzenleyeceği bir taahhütnameyi
notere onaylatarak İŞ SAHİBİ’ne verecektir.
44.İŞ SAHASININ
TEMİZLİĞİ
İş
sırasında KONTROL tarafından lüzum görülecek zamanda işyeri
ve çevresi temiz ve tertipli tutulacaktır. İŞ’in sonunda geçici
kabul esnasında, MÜTEAHHİT tarafından meydana getirilmiş
olan çukur,moloz ve toprak yığınları,KONTROL’ca
gösterilecek şekilde tanzim ve tesviye edilecek, iş
sahası,yapılan inşaat ve tesisat çok iyi bir şekilde
temizlenecektir. İşyerindeki fazla malzeme ve inşaat artıkları
kaldırılacak, yapılmış olan şantiye binası
baraka,depo gibi tesisler sökülerek,yerleri temizlenecektir. Bu işler için
MÜTEAHHİT’e bir bedel ödenmeyecektir.
45.HASARA UĞRAYAN
İŞLERİN TAMİR VE TEBDİLİ
MÜTEAHHİT,
işçilerinin ve tali müteahhitlerinin sebebiyet vereceği bilumum
hasardan, camlar dahil olmak üzere geçici kabule kadar sorumludur.
MÜTEAHHİT, geçici kabule arz etmeden binalarda,çatıda her türlü
tesisatta,yollarda,yer altında ve havada yapılan işlerde,
çevrede yapılan işlerde vaki hasarları, İŞ SAHİBİ’nin
beğeneceği şekilde ve tüm masrafları kendisine ait olmak
üzere tamir edecek veya yerlerine yenilerini yapacak veya koyacaktır.
46.İŞ
SAHİBİNCE İŞ’TEN VAZGEÇİLMESİ
İŞ SAHİBİ, SÖZLEŞME konusunu teşkil eden inşaat ve tesisatın devamından vazgeçerek, İŞ’i tatil ettirebilir. MÜTEAHHİT İŞ SAHİBİ’nin bu haklarını, her ne nam altında olursa olsun, hiçbir talepte bulunmaksızın kabul ettiğini beyan eder. MÜTEAHHİT bu hususta İŞ SAHİBİ tarafından yapılacak yazılı tabligata derhal uyacak ve imalat durdurulacaktır. Bu taktirde, işyerinde o tarihteki imalat durumu, İŞ SAHİBİ’nin tayin edeceği bir heyetle MÜTEAHHİT tarafından tespit edilecektir. Bunun için MÜTEAHHİT’e en az 7 gün öncesinden tebligat yapılır, MÜTEAHHİT veya vekili, bildirilen gün ve saatte, işyerinde hazır bulunmazsa İŞ SAHİBİ’nce görevlendirilen heyetin yapacağı tespit muteber olacak, MÜTEAHHİT buna itirazda bulunmayacaktır.
Durum tespitini müteakip,
İŞ SAHİBİ heyeti ile MÜTEAHHİT, o tarihe kadar
yapılmış işlerin kabul ve kesin hakediş raporunu
tanzim ederler. Bu rapor, İŞ SAHİBİ’nin tasdikini müteakip
kesinleşir. O tarihte işyerinde mevcut, birim fiyat tarifine ve
şartnamelerine göre bitmiş imalatın tamamı, madde 11’de
belirtilen ödeme planındaki yüzdeleri ile, henüz tamamlanmamış
imalat yeni fiyat zaptı yapılarak,rapora dahil edilir. Durumu ödeme
planı yüzdeleri ile belirlenemeyen konular, SÖZLEŞME’de belirtilen
birim fiyatlar ile değerlendirilebilir. Bu rapora göre düzenlenecek
hakediş, varsa başka İŞ SAHİBİ alacaktan, ceza ve
kanuni kesintiler düşüldükten sonra MÜTEAHHİT’e ödenir ve kesin
teminatı, madde 41’deki vecibelerini yerine getirilmiş olması
şartıyla iade edilir. MÜTEAHHİT bunun dışında
herhangi bir talepte bulunmamayı kabul eder.
47.TAAHHÜDÜN İFA
EDİLMEMESİ, SÖZLEŞMENİN FESHİ
MÜTEAHHİT,
SÖZLEŞME’de yazılı vecibelerden birine kısmen riayet etmediği
veya bu içten doğacak alacaklarına haciz konulduğu takdirde,
durum, kendisine ihtarname ile bildirilir ve SÖZLEŞME şartlarına
uymaya davet edilir. Bu süre içinde MÜTEAHHİT ihtarnamede yazılı
hususları yerine getirmez ise, ayrıca bir ihtara ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın, SÖZLEŞME’yi feshetmeye İŞ
SAHİBİ yetkilidir. Ayrıca aşağıda belirtilen
sebepler de SÖZLEŞME’nin bu suretle feshi için, yeterli sebep
sayılacaktır.
A- MÜTEAHHİT’in,
müthiş olarak hüküm giymesi veya borçlarını ödeyememesi,
Dolayısıyla alacakları
tarafından bir yed-i emin tayin edilmesi.
B- MÜTEAHHİT’in yeterli
miktarda yetişmiş işçi, malzeme ve techizatı temin
edememesi, işi yürütememesi.
C- MÜTEAHHİT’in T.C,
kanunlarına ve mevzuatına aykırı hareket etmesi.
D- Mücbir sebeplerle olan
değişiklikler dışında, İŞ’i iş
programına uygun olarak yürütememesi.
Ancak bu sebepler
sınırlayıcı olmayıp, SÖZLEŞME’de yazılı
sair sebepler ve kanunun kendisine tanıdığı haklar ile de
İŞ SAHİBİ, SÖZLEŞME’yi feshedebilir. SÖZLEŞME bu
suretle feshedildiği taktirde, MÜTEAHHİT’in kesin teminatı irad
kaydolur. İŞ SAHİBİ, İŞ’in ikmali için
MÜTEAHHİT’in tesisat, malzeme ve makine ve techizatına el koymaya
yetkilidir. Bu suretle el koyulan malzeme ve ekipman, İŞ’in ikmali
süresince hiçbir bedel ödemeden kullanılabilir. Geri kalan işleri
İŞ SAHİBİ istediği zamanda ve dilediği
şekilde MÜTEAHHİT’in nam ve hesabına tamamlatır. Bu
taktirde bir kar hasıl olur ise MÜTEAHHİT, bu kar üzerinden hiçbir
hak iddia edemez. Zarar hasıl olur ise bu zarar, MÜTEAHHİT’in irad
kaydedilen kesin teminatından mahsup edilir. Kesin teminat, zararı
karşılamazsa, aradaki fark, rızası ile vermediği
taktirde, kanuni yollarla MÜTEAHHİT’ten alınır. Zarar
olmadığı taktirde yukarıdaki hükümler dairesinde irad
kaydolunan kesin talimattan iade yapılmaz, feshi müteakip MÜTEAHHİT o
zamana kadar yapılmış inşaat ve tesisatı söküp
götüremeyeceği gibi, ihsar edilmiş malzemeyi de şantiye
dışına çıkaramaz. SÖZLEŞME’nin feshinden
sonra,İŞ SAHİBİ tarafından tayin edilecek bir günde,
MÜTEAHHİT veya yetkili vekilin huzuru ile hesap kesme hakediş raporu
düzenlenir. MÜTEAHHİT gelmediği veya vekilini göndermediği
taktirde, İŞ SAHİBİ, bu raporu resen tanzim edecek ve
MÜTEAHHİT’in, bu hususta, hiçbir itiraza hakkı olmayacaktır.
Hesap kesme hakediş raporuna göre, MÜTEAHHİT’in bir alacağı
çıkarsa İŞ SAHİBİ’nin fesih dolayısıyla, bir
zararı olup olmadığı anlaşılıncaya kadar bu
alacak bloke edilir.
48.TAAHHÜDÜN BAŞKASINA
DEVRİ, HAKEDİŞİN TEMLİKİ
MÜTEAHHİT bu SÖZLEŞME ile taahhüt ettiği işleri İŞ SAHİBİ’nin muvafakati olmadan, kısmen veya tamamen başka, birine devir edemez. Aksi halde, ayrıca protesto çekmeye hüküm almaya gerek kalmaksızın İŞ SAHİBİ, SÖZLEŞME’yi feshederek, kesin talimatını irad kaydetmeye yetkilidir.Bu taktirde,Madde 46.hükümleri uygulanır.
Aynı şekilde
MÜTEAHHİT İŞ’e ait hakedişlerini 3.şahıslara
temlik edemez,aksi bir durumda,madde 46. hükümlerini uygulamaya, İŞ
SAHİBİ yetkilidir.
MÜTEAHHİT’in ölümü
halinde, İŞ SAHİBİ ayrıca karar mahrumiyeti,tazminat
vesair namlarla herhangi bir ödeme yapmak vecibelerinde olmaksızın,
teminatı idare ederek, SÖZLEŞME konusu İŞ’in tasfiyesini
yapmak veya MÜTEAHHİT’in mirasçıları ile taahhüdü aynı
şartlarla devam ettirmek hususlarında serbesttir. SÖZLEŞME’nin
devamı halinde mirasçılarla bir ek SÖZLEŞME yapılır.
İŞ
SAHİBİ, SÖZLEŞME’yi devam
ettirmek istemediği taktirde, o tarihteki imalat ve ihrazat durumu,
İŞ SAHİBİ’nin tayin edeceği heyetle mirasçılar
veya vekilleri tarafından müştereken tespit edilir. Mirasçılar
veya vekilleri tarafından müştereken tespit edilir. Mirasçılar
veya vekillerinin tespit işleminde hazır bulunmaları,
kendilerine en az 7 gün önceden bildirilir. Mirasçılar veya vekilleri,
bildirileri iş ve saatte işyerinde hazır bulunmaz ise
İŞ SAHİBİ tarafından görevlendirilen heyetin
yapacağı tespit, muteber olacak, buna hiçbir itirazda
bulunulmayacaktır.
Yapılan tespite
istinaden kesin hakediş raporu düzenlenir. Bu rapor, İŞ
SAHİBİ’nin tasdikini müteakip, yürürlüğe girer. O tarihte
işyerinde mevcut bitmiş imalatın tamamı Madde 11’de
belirtilen ödeme planındaki yüzdeleri ile henüz tamamlanmamış
imalat yeni fiyat zaptı ve SÖZLEŞME birim fiyatları ile, rapora
dahil edilir. Eğer, ölen MÜTEAHHİT’in borcu tahakkuk ederse, kesin
hakediş raporu ile, tahakkuk eden istihkakından ve teminatından
kesilir. Bu suretle karşılanamayan kısım,
mirasçılardan alınır. Teminattan artan kısım olursa,
madde vecibelerinin yerine getirilmesi halinde kendilerine iade edilir.
SÖZLEŞME’nin akidi olan
MÜTEAHHİT, iki veya daha fazla şahıstan oluşan kollektif
veya komandit gibi bir ortaklık ise, ortaklardan birinin ölümü halinde
İŞ SAHİBİ, SÖZLEŞME’nin devam etmeyeceğini
diğer akitlere ihbar edebilir. Bu taktirde yapılacak tasfiye
işlemi, yukarıda açıklanan usule göre yürütülür.
49.TARAFLARIN KANUNİ
İŞ ADRESİ
İŞ
SAHİBİ.................................................................................................................................................................adresini,
MÜTEAHHİT...........................................................................................................................................................adresini,
Kanuni adresleri olarak
beyan etmişlerdir. Bu adreslere yapılacak tebligatlar, aynı gün
taraflara yapılmış sayılır.
Bu kanuni iş adresleri
noter kanalıyla yapılacak tebligatla değiştirilebilir.
50.İHTİLAFLARIN
HALLİ
Bu SÖZLEŞME’nin
uygulamasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklar, umumi
hükümlere göre, Aksaray Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından
çözülecektir.
51. SÖZLEŞMENİN
Yürürlüğe GİRMESİ
SÖZLEŞME ve ekleri
taraflarca okunup kabul edilmiş ve 4 (dört) nüsha olarak imzalanarak ......./......./....... tarihinde
yürürlüğe girmiştir.
İŞ
SAHİBİ MÜTEAHHİT
Tuzla Tersaneleri Bölgesi 28
Pafta 6301 Parselde, Eğitim ve İdari binanın yapılması
işine ait teklif alma şartnamesi ile ekleri olan sözleşme
tasarısı, ve teknik şartnameleri, keşif özetlerini, birim
fiyat tariflerini, projeleri ve ek olarak zikredilen Bayındırlık
Bakanlığı, bayındırlık işleri genel
şartnamesini ve genel teknik şartnameyi ayrı ayrı
inceledim, işyerini ve mahallinin özelliklerini gördüm, inceledim.
İŞ’in mahiyetine vukuf kesbettim.
Söz konusu işi ‘‘
anahtar teslimi birim fiyat’’ esasına göre, teknik vesair bütün
şartlarına uygun olarak,
(...................................................)
TL avans ödemesi kaydıyla ve
(...................................................)
TL sabit götürü bedel ile toplam (......................................) takvim
günü içinde yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
Pul
Tarih
Kaşe
İmza